免費法律咨詢熱線:

400-9969-211

21.8

累計挽回客戶損失21.8億元人民幣

1000

余家

企事業單位、社會團體、政府單位的法律顧問

1996

中國創辦最早的合伙制律師事務所之一

200

余名

律師 各領域 均有專家級律師坐鎮

30

萬+

累計解決客戶疑難法律問題

70%

律師

70%以上律師獲得法律碩士學位

服務領域

為重大疑難復雜案件提供一體化解決方案

主頁 > 法律案例 > 合同糾紛怎么正確處理?廣州工程合同糾紛律師為您解答

合同糾紛怎么正確處理?廣州工程合同糾紛律師為您解答

法律案例 2022-08-06 15:32:46765策法網
【導讀】法院認定,這家實力雄厚的公司表示,其員工盧希耕和劉一龍只在會議簽名表上簽了字。原審判定的其余事實是正確的。那么對于相關情況你了解多少呢?接下來和廣州工程合同糾紛律師一起看看吧。  原審法院可以據此發展作出一個判決:  一、駿豐公司企業應于判決生效之日起支付能力強勁公司進行工程款2,110,101元,并支付以及利息(以2,110,101元為本金,自2004年7月1日起至付清之日止,按中國社會

  法院認定,這家實力雄厚的公司表示,其員工盧希耕和劉一龍只在會議簽名表上簽了字。原審判定的其余事實是正確的。那么對于相關情況你了解多少呢?接下來和廣州工程合同糾紛律師一起看看吧。

  原審法院可以據此發展作出一個判決:

  一、駿豐公司企業應于判決生效之日起支付能力強勁公司進行工程款2,110,101元,并支付以及利息(以2,110,101元為本金,自2004年7月1日起至付清之日止,按中國社會人民對于銀行作為同期其他同類產品貸款市場利率分析計算);

  二、強勁公司應于判決生效之日起支付駿豐公司項目工期延誤違約金300,000元;

  三、強勁公司應于判決生效之日起賠償駿豐公司通過直接導致經濟利益損失120,320元。

  判決后,斯特朗向法院提起上訴,稱處罰雙方拖延基坑施工的標志沒有完成2003年11月15日的所有工作(包括所有擋土鋼支撐的安裝) ,斯特朗公司的實際完工日期是2003年11月17日,公司應支付 Junfeng 拖延罰款2萬元,但不應承擔拖延罰款30萬元。在施工單位驗收及管道出現前,強公司為俊峰公司進行的基坑支護工程質量符合合同規定的質量等級,原判強公司對俊峰公司支付工程質量補償不當。此外,由于施工現場缺乏足夠的工作面,強力公司的機械和人員無法進入和拉起型鋼。俊峰公司認為原審判決正確,請求駁回上訴,維持原判。

  本院學生認為,強勁發展公司雖于2003年11月17日施工工作完畢,但其交付的應為一個合格建筑工程。而在2003年12月4日,土方開挖時出現管涌和SMW工法圍護樁偏移,經鑒定強勁公司管理存在一些施工技術質量控制缺陷,至2004年1月15日通過系統驗收。故強勁公司我們理應積極承擔項目工期延誤違約金及工程建設質量賠償金。由于需要雙方在型鋼起拔問題上均有重要責任,且分批起拔,原審根據自己當時社會情況及承擔法律責任的主次,酌情確定型鋼租賃成本費用方面并無不當,原審所作判決應予維持。強勁公司的上訴請求,本院不予支持。據此,依照《中華民族人民民主共和國環境民事行政訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決結果如下:

  駁回申請上訴,維持保持原判。

  二審案件受理費35,627.38元,由上訴人廣州強勁基礎建設工程技術有限責任公司企業負擔。

  這是最終判決

  廣州工程合同糾紛律師提醒您,法律是解決問題的良好途徑,如果我們能夠學習更多的法律知識,我們將會有更好的方法去解決我們可能遇到的那些問題,較好的避免矛盾的進一步升級,如果您還有其他一些問題,歡迎來咨詢我們的專業律師。




  • 劉某拒不返還彩禮強制執行案 劉某拒不返還彩禮強制執行案

      1月5日上午,在強制拘留措施施壓下,被執行人劉某家屬代其到***法院執行局履行義務,一起婚約彩禮糾紛案件順利執行完畢。當天下午,執行干警前往***市拘留所對劉某提前解除拘留。申請執行人宋某與被執行人劉某因彩禮返還發生糾紛,宋某將劉某訴至***法院,經法院判決劉某返還宋某彩禮600000元。判決生效后,劉某拒不履行義務,宋某向法院申請強制執行。

    發布于:2022-04-26

    詳細閱讀
  • 上海房屋產權律師通過案例提醒大家借房屋的風險 上海房屋產權律師通過案例提醒大家借房屋的風險

      上海房屋產權律師借劉某房屋借用后長期未還,葛某起訴要回房屋所有權的案例,提醒生活中借房屋應該注意的風險。案情簡介:房屋借用后長期未還,如何確定房屋所有權。2006年7月25日,葛某表示,1984年1月,葛某之父葛大將其位于西漢村965號的房屋委托給同村村民劉某。劉某去世后,這所房子被他的兒子劉某一家三口占據。葛大家多次催促劉某歸還房屋,但都失敗了,于是向法院提出以下訴訟請求:1.西漢村965號房屋歸葛所有;2.法律費用和其他費用由劉承擔。

    發布于:2022-04-26

    詳細閱讀
  • 李某與安某的彩禮返還糾紛案 李某與安某的彩禮返還糾紛案

      "被告老李系被告小李的父親,被告老沙系被告小李的母親。原告小安與被告小李經人介紹認識,認識后互加微信聊天了解。于2020年11月9日訂婚,訂婚時男方支付女方家彩禮166000元,女方家返還男方6000元。2021年2月26日原告小安到被告小李家接親,支付小李家彩禮20000元,支付彝族風俗潑水費600元,潑水費是支付給來小李家幫忙的親友、鄰居。2021年2月27日在原告小安家舉行婚禮時,原告小安支付被告小李家彩禮20000元,當天小安的姐姐安甲殺了一頭牛招待被告小李家一方,小李家一方支付了3000元給小安

    發布于:2022-05-08

    詳細閱讀
  • 劉某與趙某未結婚登記返還彩禮案例 劉某與趙某未結婚登記返還彩禮案例

      劉某(化名)與趙某(化名)原系初中同學,2020 年 4 兩人確定戀愛關系,2020 年 10 月 1 日,雙方按當地習俗辦酒席舉行婚禮,按照農村習俗,劉某向趙某給付彩禮68888元及舅公禮金1300元,舉行婚禮后雙方以夫妻名義共同生活,但未辦理結婚登記手續。后因生活瑣事雙方產生矛盾,2021 年 6 月 27 日后,劉某及其家人前往趙某家協商退還彩禮,并確認二人正式分手。因雙方關于退回多少彩禮未達成一致,劉某遂訴至法院,劉某請求法院判令趙某返還禮金56188元。

    發布于:2022-05-08

    詳細閱讀

聯系我們

策法網竭誠為您服務

圖形驗證碼
提交問題,等待回電

咨詢電話

400-9969-211 

律師微信號

12871916 

主站蜘蛛池模板: 冬日恋歌国语版20集中文版| 无码午夜人妻一区二区不卡视频| 国产精品亚洲欧美大片在线看| 天堂√最新版中文在线天堂| 午夜片在线观看| 中国乱子伦xxxx| 老师我好爽再深一点的视频| 日本一卡精品视频免费| 国产亚洲人成网站在线观看| 亚洲欧洲日产国码AV系列天堂| 97无码免费人妻超级碰碰夜夜| 热久久精品免费视频| 把女人的嗷嗷嗷叫视频软件| 国产精品午夜无码体验区| 亚洲日韩精品无码一区二区三区 | 无人视频免费观看免费直播在线观看| 国产国语一级毛片在线视频| 久久亚洲日韩看片无码| 2021在线永久免费视频| 欧美剧情影片在线播放| 国产永久免费高清在线观看视频| 亚洲综合丁香婷婷六月香| 三中文乱码视频| 被夫上司持续侵犯7天| 无码国模国产在线观看| 午夜dj在线观看免费高清在线| 久久精品中文字幕大胸| 手机看片1024旧版| 波多野结衣69| 国产精品亚洲一区二区无码| 久久精品综合电影| 色综合天天综合中文网| 日韩人妻无码精品一专区| 国产AV人人夜夜澡人人爽麻豆| 一级毛片在线免费视频| 热re99久久精品国产99热| 国产精品日韩欧美亚洲另类| 久久青草国产精品一区| 老子影院午夜伦不卡| 完全免费在线视频| 四虎国产精品免费久久久|